Услуга "Сопровождение  сайта" 

1. Предмет договора.

1.1. Веб-студия обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по сопровождению, доработке, поддержке Сайта Заказчика, а также предоставить Заказчику права использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных Веб-студией в рамках Договора, а Заказчик обязуется выплатить Веб-студии вознаграждение.

2. Сроки и порядок выполнения работ.

2.1. Сроки выполнения работ по сопровождению, доработке, поддержке Сайта в рамках этапов работ устанавливаются Сторонами путем согласования сроков по электронной почте.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Веб-студия обязуется:

3.1.1. Качественно и в предусмотренные настоящим Договором и ТЗ сроки выполнять работы, предусмотренные Договором.

3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, своими силами и средствами.

3.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ.

3.1.4. По требованию Заказчика информировать его о ходе работ.

3.1.5. Информировать Заказчика о:

3.1.5.1. непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком информации или технической документации;

3.1.5.2. иных, не зависящих от Веб-студии обстоятельствах, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок, установленный Договором, ТЗ.

3.2. Веб-студия вправе:

3.2.1. Приостановить выполнение работ по Договору, в случае если Заказчик не представит замену непригодных или недоброкачественных информации или технической документации.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В предусмотренные настоящим Договором сроки и в полном объеме оплачивать работы Веб-студии.

3.3.2. Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию, техническую документацию, необходимую Веб-студии для исполнения Договора, в том числе при поступлении от Веб-студии информации, указанной в п. 4.1.5 Договора.

3.3.3. Оказывать Веб-студии содействие в выполнении работ по настоящему Договору.

3.3.4. Осуществлять приемку выполненных Веб-студией работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять проверку хода и качества выполнения работ Веб-студией, не вмешиваясь в ее деятельность.

3.5. Стороны так же имеют прочие права и несут прочие обязанности, предусмотренные для них Договором.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Общая сумма вознаграждения Веб-студии за выполнение работ по Договору устанавливается по согласованию сторон путем обмена e-mail сообщений. Стоимость разработки не облагается НДС на

основании «Уведомление о применения упрощенной системы налогообложения». Вознаграждение Веб-студии, указанное в настоящем пункте включает в себя вознаграждение за предоставление Заказчику права использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках Договора, а также вознаграждение за обучение сотрудников Заказчика.

4.2. Расчеты между сторонами производятся в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик оплачивает 50 (пятьдесят) % общей стоимости, указанной в ТЗ настоящего Договора, авансом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами на основании полученного от Веб-студии счета. Оплата Заказчиком производится путем безналичного перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Веб-студии, либо по реквизитам указанным на сайте студии fixp.ru или billing.fixp.ru.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате работ Веб-студии считаются исполненным в момент зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Веб-студии.

5. Права на результаты интеллектуальной деятельности.

5.1. В рамках выполнения работ по настоящему Договору, Веб-студия создает результаты интеллектуальной деятельности, входящие составной частью в результат работ по Договору, и является правообладателем исключительных прав на указанные результаты в силу их создания.

5.2. С момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, Веб-студия предоставляет Заказчику право использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных Веб-студией в рамках исполнения Договора, в пределах, установленных Договором.

5.3. Программы для ЭВМ.

5.3.1. Веб-студия с момента, указанного в п. 6.2 Договора, предоставляет Заказчику право использования программ для ЭВМ, на основе которых и в соответствии с которыми функционирует Сайт, на территории всех стран мира.

5.3.2. Веб-студия устанавливает для Заказчика следующие способы использования программ для ЭВМ:

5.3.2.1. воспроизведение программы для ЭВМ в составе Сайта с целью функционирования Сайта и доведения до всеобщего сведения информации, представленной на нем.

5.3.3. Заказчик вправе вносить изменения в исходный код Сайта, а также в программы для ЭВМ в целом, декомпилировать программы для ЭВМ, на основе которых функционирует Сайт.

5.3.4. При этом Заказчик вправе адаптировать программы для ЭВМ, на основе которых функционирует Сайт, исключительно с целью функционирования программы для ЭВМ на конкретных технических средствах.

5.3.5. Право использования программ для ЭВМ предоставляется Заказчику на весь срок действия исключительных прав на программы для ЭВМ.

5.4. Заказчик вправе на одной из страниц Сайта указать в формате, согласованном с Веб-студией, авторов результатов интеллектуальной деятельности (Дизайн-проекта, произведений, программ для ЭВМ), творческим трудом которых созданы такие результаты.

5.5. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Веб-студия вправе потребовать исключить размещение гиперссылки (п. 6.6 Договора), а также указание авторов результатов интеллектуальной деятельности (п. 6.7 Договора), а Заказчик обязуется удовлетворить требование Веб-студии.

5.6. Заказчик предоставляет Веб-студии право указывать в различных перечнях организаций (размещение в разделе портфолио на сайте, в буклетах и коммерческих предложениях), для которых Веб-студия является подрядчиком, фирменное наименование Заказчика, коммерческое обозначение Заказчика, а также товарные знаки (знаки обслуживания) Заказчика в том виде, в котором указанные средства индивидуализации размещены на Сайте.

5.7. Веб-студия сохраняет за собой право представлять результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения Договора, на различных российских и международных конкурсах (выставках) с согласием Заказчика. Все награды, полученные за такие результаты, принадлежат исключительно Веб-студии.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

6.1. Стороны за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них Договором обязательств несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. В случае нарушение Заказчиком срока окончательного расчета, указанного в п. 5.2.2 Договора, Веб-студия вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, указанной в п. 5.2.2 Договора, за каждый день просрочки, но не более 100 (ста) % от данной суммы.

6.3. Веб-студия не несет ответственности за несоответствие Сайта эстетическим ожиданиям Заказчика, в случае если работы по Договору выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями ТЗ и Договора.

6.4. Веб-студия не несет ответственности за сделки, совершенные Заказчиком с использованием Сайта с третьими лицами.

6.5. Веб-студия не несет ответственности за действия Заказчика, совершенные им в соответствии с п. 6.5.3 Договора, в случае если такие действия повлияли на работоспособность Сайта.

6.6. Стороны договорились, что в случае возникновения споров связанных с заключением и исполнением Договора, примут все необходимые меры для их разрешения путем переговоров.

6.7. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Сторона, чьи интересы нарушены, направляет в адрес другой Стороны претензию. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней.

6.8. При невозможности урегулирования возникших споров путем переговоров, а также в досудебном порядке, такие споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажор.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такие неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон.

7.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный Договором, то такой срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, которая в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону о существующем препятствии с указанием предполагаемого срока действия и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, а также их влияние на исполнение Стороной обязательств по Договору

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства и иные документы уполномоченных государственных органов.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся свыше 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор полностью или в части, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме.

7.6. Убытки, возникшие у Сторон вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, возмещению не подлежат.

8. Конфиденциальность.

8.1. Стороны признают конфиденциальной любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего Договора, и обязуются не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такое разглашение необходимо для целей исполнения Договора или для целей предоставления информации соответствующим государственным органам в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

8.2. Информация, полученная Веб-студией от Заказчика в устной или письменной форме, а также указанная в ТЗ, является конфиденциальной и не подлежит распространению Веб-студией без разрешения Заказчика.

8.3. Представленные Веб-студией Заказичку варианты работ и идей носят строго конфиденциальный характер. Заказчик обязуется не распространять информацию о полученных вариантах с учетом положений п. 9.3 Договора. В случае мотивированного отказа от приемки представленных вариантов Заказчик обязуется не использовать их каким-либо образом в своей дальнейшей работе.

8.4. Заказчик вправе распространять утвержденный вариант и информацию о нем с момента получения права на использование результатов интеллектуальной деятельности, указанного в п. 6.2 Договора.

8.5. Положения настоящего раздела не распространяются на информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признается общеизвестной или общедоступной информацией.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта, путем оплаты авансового платежа по Договору обязательств.

9.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую сторону в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае Стороны

производят все взаимные расчеты. Оплате подлежат работы, фактически выполненные Веб-студией на момент расторжения Договора.

9.3. Договор также может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия.

10.1. Стороны установили, что обмен документами может производиться путем направления копий документов по электронной почте. При этом полученные Стороной копии документов будут иметь силу до момента предоставления оригиналов документов.

10.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором. Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

Предыдущая страница | Страница 3 из 5 | Следующая страница